Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 035679 из МФЮА

Государственный контракт №

на поставку продовольствия для личного состава

г. Ярославль "______" _____________2016 г.

Федеральное казенное учреждение "Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области", выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд и выполнения государственного оборонного заказа на 2016 год, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Заднепрянова Александра Викторовича, действующего на основании Устава и приказа УФСИН России по Ярославской области от 31.03.2010 №134-лс, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Касьянова Наталья Васильевна именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Касьяновой Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", протоколом подведения итогов электронного аукциона от 19 мая 2016 года № б/н;

заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт)

о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику качественную

и безопасную говядину тушеную российского производства (далее товар) в количестве 552,50 кг по цене 192,33 руб. за кг по адресу г. Ярославль, ул. Угличская, д. 33, в сроки, предусмотренные условиям Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответстви с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов о приемке товаров.

2.1.5. Взыскивать пени и штрафы в соответсвтии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязателтств, предусмотренных контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государсвтенного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимися в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательсвом Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. С использованием любых средств связи известить государственного заказчика и грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиями законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененным правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездую замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ.

2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответсвтии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответсвтии с гражданским Законодателсьвом Российской Федерации.

3. Цена Контракта, порядок и срок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет 106 260,61 (сто шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 61 копейка, и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в п. 1.1. настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, заисключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средсвт на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:

3.3.1. Государственным заказчиком авансовый платеж не предусмотрен, а оплата за поставленный товар будет осуществлена в течение 15 банковских дней с момента приемки товара без замечаний.

3.4. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Расчет и обоснование цены Контракта

4.1. Цена Контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Расчет и обоснование цены Контракта с обоснованием применяемого метода расчет цены указаны в документации об электронном аукционе.

5. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

5.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

5.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".

5.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии

с требованиями ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, товар в количестве, по качеству, цене и адресу указанным в п. 1.1. настоящего Контракта в течении суток с момента заявки, направленной с использованием любых средств связи, а Государственный заказчик обеспечивает приемку товара, в соответсвтии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качестве (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).

6.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

6.3. Доставка осуществляется автомобильным (железнодорожным) транспортом.

6.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

- товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

- оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательстовм Российской Федерации порядке;

- документ, подтверждающий качество поставляемой продукции или его копия, заверенная в установленном законодательсвом Российской Федерации порядке;

- оригинал ветеринарного сопроводительного документа, оформленного в соответствии с требованиями Минсельхоза России от 16.11.2006 № 422;

- оригиналы либо копии протоколов лабораторных исследований поставляемого товара, на соответствие установленным требованиям, заверенные организацией их выдавшей в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.5. В случае, если документы, указанные в пункте 6.4. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6.6. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Грузополучателем акта о приемке товаров.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания Государственным заказчиком акта о приемке товара по факту приемки товара.

6.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком и Поставщика акта о приемке товаров.

7. Порядок проведения экспертизы

7.1. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком товара условиям Контракта и предусмотренной на товар нормативной и технической документации проводится экспертиза товара. Экспертиза проводится экспертами, экспертными организациями, привлеченными Государственным заказчиком (Грузополучателем) на осносвании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств

8. Качество и безопасность товара, порядк и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки

8.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а так же нормативно-технической документации на поставляемый товар.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Срок годности (хранения) на товар составляет не менее 80 % с даты изготовления товара.

9.2. При замене товара срок годности (хранения) на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

9.3. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

9.4. Государственный заказчик обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

9.5. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров.

10. Ответственность Сторон

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3. В случае неоплаты поставленного товара, ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, из расчета 2,5 % цены контракта.

10.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара, Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П=(Ц-В)*С;

где: Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании акта сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб*ДП;

где: Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К=ДП/ДК*100%;

где: ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.6. За недопоставку товара, за поставку некачественного товара, за не возврат суммы авансового платежа, за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов от цены контракта.

10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает от исполнения обязательств по контракту.

11. Срок и порядок возврата обеспечения исполнения контракта

11.1. Обеспечение исполнения контракта возвращается победителю электронного аукциона в течение 10 рабочих дней с момента исполнения контракта на его расчетный счет.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

12.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

12.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты

или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности

форс-мажорных обстоятельств.

12.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

12.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

13. Изменение, расторжение Контракта

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Коонтракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменеии Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осущетсвляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

13.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

13.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

13.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательсвом в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательсвом Российской Федерации и Контрактом.

13.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательсвом Российской Федерации и Контрактом.

13.6. Если в результате издания акта органа государсвтенной власти Российской Федерации исполнение Государсвтенным заказчиком своих обязательств по Контрактустановится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

14.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству Товара.

15. Прочие условия

15.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16. Срок действия Контракта

16.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 25.12.2016 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

17. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

Государственный заказчик Поставщик ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области Индивидуальный предприниматель Касьянова Наталья Васильевна Адрес юридический:

150047 г. Ярославль, ул. Угличская д.33,

тел.: 8 (4852) 45-99-82,

uk_yar@mail.ru Адрес почтовый: Адрес юридический:

156016, г. Кострома, м-н Давыдовский-3, д. 8, кв. 35

Ipkasyanova-buh@mail.ru

Адрес почтовый: Тот же 156009, г. Кострома, ул. Зеленая, д. 3а Банковские реквизиты:

ИНН 7604045511 КПП 760401001,

л/сч. 03711417920

р/сч.40105810900000010201 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

Г. ЯРОСЛАВЛЬ

БИК 047888001

ОКПО 08922383

ОКОНХ 97920 Банковские реквизиты:

ИНН 444400337228 КПП 000000000

ОГРН 304440118000062

Отделение № 8640 Сбербанка России,

г. Кострома 156000, г. Кострома, ул. Никитская, д. 33

р/с 40802810329010107061

к/с 30101810200000000623

БИК 043469623

Государственный заказчик

Начальник ФКУ УК УФСИН России

по Ярославской области

________________ / А.В. Заднепрянов /

"___"_______________2016 г.

М.П. Поставщик:

Индивидуальный предприниматель Касьянова Наталья Васильевна

_____________________/Н.В. Касьянова/

"___" _______________ 2016 г.

М.П.

1

Показать полностью… https://vk.com/doc248083923_438895683
45 Кб, 14 ноября 2016 в 21:47 - Россия, Москва, МФЮА, 2016 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении